Contraloría - Dictamen N° 34202 2007

Dictamen 34202 de 2007. La CGR determina que no procede indemnización a contratista por mayores gastos en obra vial, ya que las bases del contrato excluían el suministro de materiales por parte del Fisco, conforme al Dto 15/92 Moopp.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Empresa "Ingeniería y Construcciones Lago Pollux S.A."
• Materia: Improcedencia de pago de indemnización por mayores gastos generales y costo directo en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de la empresa para que se determine el pago de una indemnización por mayores gastos generales y costo directo, originados por supuestos atrasos debido a fallas en un martinete proporcionado por la Dirección de Vialidad.
• Hechos relevantes: La empresa alega que, aunque los documentos de la licitación no contemplaban el suministro fiscal, en la práctica se entregó un martinete que presentó fallas, generando atrasos. La Dirección Regional de Vialidad reconoce un error involuntario en las bases de licitación.

III. MARCO NORMATIVO

• Dto 15/92 Moopp: Artículos 138 y 140 (Reglamento para Contratos de Obras Públicas).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede el pago de una indemnización por mayores gastos generales y costo directo a la empresa contratista, considerando que las bases del contrato excluían el suministro de materiales por parte del Fisco.
• Argumentación CGR: El artículo 138 del Dto 15/92 Moopp establece que las bases administrativas podrán orde...