Contraloría - Dictamen N° 45014 2007
Contraloría rechaza indemnización por mayores gastos generales en obras públicas
Abstracto
La Contraloría no aprobó indemnización por mayores gastos generales en contrato de obras públicas, al determinar que la causal de aumento de plazo no correspondía a la prevista en el artículo 139° del reglamento, sino a un aumento de cantidad de obras.
Resumen
- La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 596/2007 de la Dirección de Vialidad.
- La resolución aprobaba un convenio ad-referéndum con la empresa 'ICAFAL S.A. Ingeniería y Construcción'.
- El convenio acordaba el pago de una indemnización de $137.086.927 por mayores gastos generales en un contrato de obras públicas.
- La indemnización se fundamentó en la aplicación de los artículos 139° y 140° del Decreto N° 15/1992, Reglamento para contratos de obras públicas.
- La 'Minuta justificativa del aumento de plazo' atribuyó las modificaciones del programa de trabajo a demoras por 240 días, derivadas del traslado de matriz de agua potable y solicitudes de ejecución de obras.
- Las modificaciones del programa incluyeron el traslado de la matriz de agua pot...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora