Contraloría - Dictamen N° 57642 2007

Dictamen 57642 de 2007. Determina que Municipalidad de Padre Hurtado debe pagar obras de mantención de pavimentos ejecutadas por empresa, pese a retrasos no imputables y recepción tácita. No procede descuento por desvalorización según IPC. Se configura enriquecimiento sin causa.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Concejal de la Municipalidad de Padre Hurtado; contratista a cargo de la ejecución de la obra "Mantención de Pavimentos Comuna de Padre Hurtado"
• Materia: Pago de obras de mantención de pavimentos ejecutadas por empresa, resolución de contrato y liquidación.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Diversas situaciones anómalas acontecidas en el desarrollo de las obras de mantención de pavimentos. Solicitud de pago por obras ejecutadas adjudicadas mediante trato directo.
• Hechos relevantes: Ejecución de obras con retrasos no imputables al contratista (inundaciones). Resolución unilateral del contrato por parte de la municipalidad y liquidación sin pago al contratista. Utilización de las obras por la comunidad.
• Documentación asociada: Decreto N° 185, de 2006 (adjudicación); ORD. N° 4779, de 2006 (informe SERVIU); Decreto N° 1186, de 2006 (resolución contrato); Decreto N° 235, de 2007 (aprobación liquidación); ORD. N° 300/01/30, de 2007 (informe municipalidad); ORD. N° 1727, de 2007 (ratificación SERVIU); ORD. N° 5541, de 2006 (presupuesto SERVIU).

III. MARCO NORMATIVO

• No se explicita normativa específica, pero se alude a principios generales de derecho como el enriquecimiento sin causa.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• *...