Contraloría - Dictamen N° 3517 2008

Dictamen 3517 de 2008. Dirección Regional de Arquitectura debe cumplir dictamen 57042/2006. Informes jurídicos CGR son obligatorios. No procede pago adicional por relleno ni modificar especificaciones técnicas. Recepción tácita por uso público previo. Posible compensación por circunstancias extraordinarias acreditadas.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don A.C.
• Materia: Cumplimiento de dictámenes anteriores y eventuales pagos adicionales en contrato de construcción.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de cumplimiento de dictámenes que ordenan la liquidación del contrato de "Construcción del Edificio para la Implementación de la Reforma Judicial en Talca" por parte de la Dirección de Arquitectura, VII Región.
• Hechos relevantes: Retraso en la liquidación del contrato a pesar de los pronunciamientos de la CGR. Se alega recepción tácita de las obras y mayores costos por reemplazo de material de relleno.
• Documentación asociada: Dictámenes N°s 231 de 2005 (Contraloría Regional del Maule), 31.163 de 2005, 4.819 y 57.042 de 2006 (CGR Central); Oficio N° 4.819 de 2006; Informe de LABINCOM de la Universidad Católica del Maule, de 9 de septiembre de 2003.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: Artículos 6°, 7°, 98 y 99.
• Leyes: Ley N° 18.575, artículo 2°; Ley N° 10.336, artículos 1°, 5°, 6°, 9° y 19; DFL 1/19653/2000.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Obligatoriedad de los dictámenes de la CGR para los servicios fiscalizados; procedencia de la recepción tácita de las obras; derecho a mayores pagos por sobrecostos y modificación de ...