Contraloría - Dictamen N° 13201 2008

Dictamen N° 13.201 de 26-III-2008. La CGR se abstiene de dar curso a resolución de la Dirección de Obras Portuarias que pone término anticipado a contrato de reposición de infraestructura por ser extemporánea, ya que el plazo de ejecución de las obras se encontraba vencido. Se devuelve decreto de emergencia por la misma razón.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Portuarias
• Materia: Término anticipado de contrato de reposición de infraestructura terrestre.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución que pone término anticipado con cargos al contrato de "Reposición Infraestructura Terrestre Caleta Portales, V Región", suscrito con DESCO S.A., y decreto que declara de emergencia la ejecución de la obra y autoriza su contratación por trato directo.
• Hechos relevantes: La resolución de término anticipado se dictó una vez expirado el plazo de ejecución de las obras.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto Supremo N° 15, de 1992, del Ministerio de Obras Públicas (Reglamento de Contratos de Obra Pública), artículos 97, 143 letra f), Títulos IX y XI.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia del término anticipado del contrato una vez expirado el plazo de ejecución de las obras.
• Argumentación CGR: La CGR indica que la medida de término anticipado resulta extemporánea, ya que a la fecha en que se decretó, el plazo de ejecución de las obras se encontraba vencido.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La CGR se abstiene de dar curso a la resolución y al decreto.
• Criterios establecidos: No es proce...