Contraloría - Dictamen N° 18416 2008

Dictamen 18416 de 2008, Contraloría General de la República se pronuncia sobre la procedencia del pago de mayores costos a Constructora Ferrovial Agroman Chile S.A. por contrato de construcción Eje Caupolicán, Temuco, considerando atrasos, modificaciones y eliminación de ítem. Se rechaza el pago por inconsistencias y acuerdos previos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Ferrovial Agroman Chile S.A.
• Materia: Procedencia del pago de mayores costos en contrato de construcción Eje Caupolicán, Temuco.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre el pago de mayores costos incurridos por la empresa en la ejecución del contrato "Construcción Eje Caupolicán, tramo km. 667,363 - km. 674,6138 Temuco", IXa. Región.
• Hechos relevantes: La empresa alega errores e inconsistencias en los proyectos de ingeniería proporcionados por el servicio, lo que provocó retrasos y modificaciones en el contrato. Reclama el pago de $1.300.901.955, más reajustes e intereses, por diversos conceptos.
• Documentación asociada: ORD. N° 451, de 2007, de la Dirección General de Obras Públicas; ORD. N° 4727, de 2005, y ORD. N° 3678, de 2005, de la Dirección de Vialidad; resolución exenta N° 2133, de 2005, de la Dirección de Vialidad; ORD. N° 883, de 2005, de la Dirección General de Obras Públicas.

III. MARCO NORMATIVO

• Decretos: Dto 15/92 MOOPP, artículos 139 y 140 (Reglamento para Contratos de Obras Públicas).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia del pago de los mayores costos reclamados por la empresa constructora.
• *Argument...