Contraloría - Dictamen N° 22230 2008

Dictamen N° 22.230, de 12 de mayo de 2008. Se determina que el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de La Pintana, a través de la comisión conjunta, son los encargados de solucionar conflicto por la paralización de obras de colector de aguas servidas debido a la oposición de vecinos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Vecina de la Villa Los Pensamientos de la Comuna de La Granja
• Materia: Solución de conflicto por paralización de obras de colector de aguas servidas y contaminación.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de intervención por la afectación del entorno y calidad de vida debido a la paralización de la construcción del colector de aguas servidas en la calle Santo Tomás desde septiembre de 2006.
• Hechos relevantes:
  • Paralización de los trabajos por oposición de los pobladores de la Villa San Alberto.
  • Actos de sabotaje en la calle Santo Tomás entre avenida Las Parcelas y Joaquín Edwards Bello.
  • Cierre de la avenida Santo Tomás, afectando a la Villa Los Pensamientos.
  • Existencia de una comisión formada por el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de La Pintana.
• Documentación asociada: Oficio ORD. N° 58, de 7 de marzo del presente año, del Jefe División de Construcción de Obras Concesionadas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinación del organismo encargado de solucionar el conflicto generado por la paralización de la construcción del colector de aguas servidas.
• Argumentación CGR: La administración activa, conformada por el Ministerio de Obras Públicas y la Mu...