Contraloría - Dictamen N° 26974 2008

Dictamen 26974 de 2008 rechaza resolución de la Dirección de Obras Hidráulicas por no sancionar atraso del consultor en informe de consultoría "Diagnóstico y Proposiciones de Soluciones Río Andalién". Incumplimiento de bases administrativas y omisión de documentos relevantes.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Hidráulicas
• Materia: Aprobación de liquidación final de consultoría.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 109, de 2008, de la Dirección de Obras Hidráulicas, que aprueba la liquidación final de la consultoría "Diagnóstico y Proposiciones de Soluciones Río Andalién, Comuna de Concepción, VIII Región".
• Hechos relevantes: El consultor entregó el informe correspondiente a la fase 4 del estudio contratado con un atraso de 5 días.

III. MARCO NORMATIVO

• Artículo 35 de las bases administrativas que rigen la contratación.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinación de la procedencia de la aprobación de la liquidación final de la consultoría, considerando el atraso en la entrega de informes por parte del consultor.
• Argumentación CGR: La Contraloría General indica que la Dirección de Obras Hidráulicas debió aplicar la multa correspondiente al consultor por el atraso de 5 días en la entrega del informe de la fase 4 del estudio contratado, según lo dispuesto en el artículo 35 de las bases administrativas. Además, se omitió adjuntar el certificado de calificación del trabajo de consultoría y la resolución que estableció los miembros de la comisión respectiva.

##...