Contraloría - Dictamen N° 27886 2008

Dictamen N° 27.886 de 2008. Contraloría Regional de Aysén consulta sobre alcance de multas por atraso en obras con recepción tácita. CGR precisa que la recepción tácita exime de multas desde la inauguración, no antes. Aplica jurisprudencia y reconsidera dictamen previo.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Contraloría Regional de Aysén
• Materia: Alcance de multas por atraso en obras con recepción tácita.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de precisión sobre la aplicación de multas a la empresa constructora Quinchilca Ltda. en un caso de recepción tácita de obras, a raíz del dictamen N° 50.175 de 2007.
• Hechos relevantes: Inauguración oficial de una obra inconclusa y entrega al uso.
• Documentación asociada: Oficio N° 174 de 2008 de la Contraloría Regional de Aysén, oficio ORD. N° 74 de 2008 del SERVIU de la misma región, y presentación de doña Carmen Alvarez Toledo.

III. MARCO NORMATIVO

• Se mencionan diversos dictámenes de la Contraloría General de la República.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la recepción tácita de una obra exime al contratista de la aplicación de multas por atrasos producidos con anterioridad a la fecha de inauguración.
• Argumentación CGR: La CGR señala que la recepción tácita exime al contratista de la aplicación de multas por atrasos producidos desde el instante en que ha operado la recepción, y no con anterioridad. No puede entenderse que la recepción tácita exime de responsabilidad por atrasos ya producidos.
• *Jurisprudencia administra...