Contraloría - Dictamen N° 30052 2008

Dictamen N° 30.052 de 2008 informa al Alcalde de Estación Central sobre la demora en la ejecución de la obra Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Pedro Aguirre Cerda. La postergación se debe a modificaciones introducidas al proyecto, lo cual no implica una inadecuada utilización de recursos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Alcalde de la Comuna de Estación Central
• Materia: Demora en la ejecución de la obra Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Pedro Aguirre Cerda, tramo Alameda-Pajaritos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de investigación por la demora en la ejecución de la obra, cuya fecha de término estaba considerada para diciembre de 2007.
• Hechos relevantes:
  • Retrasos centrados principalmente en la comuna de Estación Central.
  • Modificación en el plazo de la obra.
  • Pendientes el ensanche y profundización del puente Melipilla, la accesibilidad a la población Mutual de Carabineros y la solución de aguas lluvias de la población Patricio Mekis.
  • Modificación del proyecto original respecto del ensanche del puente Melipilla.

III. MARCO NORMATIVO

• No se explicita normativa aplicable en el dictamen.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar las causas de la demora en la ejecución de la obra y si existen irregularidades en la utilización de los recursos fiscales.
• Argumentación CGR: La postergación en la fecha de término obedece a las modificaciones introducidas al proyecto, lo cual es habitual en un proyecto vial urbano. El avance de las obras presenta un desarrollo normal...