Contraloría - Dictamen N° 31699 2008

Dictamen N° 31.699, de 2008, rechaza reclamo contra Municipalidad de Maipú por multa a contratista por atraso en obras de jardín infantil. Aplica criterio del dictamen 19.152/2004 sobre continuidad en contratos de ejecución de obra y contabilización de prórrogas.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Empresa Constructora Ode Ltda.
• Materia: Aplicación de multa por atraso en la entrega de obras adicionales en contrato de construcción de jardín infantil.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo contra la Municipalidad de Maipú por la aplicación de 17 días de multa debido al atraso en la entrega de obras adicionales relativas al contrato de "Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Población Blanco Encalada". El recurrente alega que no procedía considerar el plazo para ejecutar las nuevas obras.
• Hechos relevantes: La Municipalidad de Maipú informa que el contratista tenía conocimiento de los trabajos adicionales y de la nueva fecha de término, ya que la empresa celebró un convenio modificatorio del contrato con fecha 30 de mayo de 2007. La obra fue contratada por 135 días a partir del 15 de enero de 2007, con fecha de término prevista para el 30 de mayo de ese año, fecha en que se celebró el convenio por el cual se estipularon las nuevas obras y la prórroga de plazo hasta el 22 de junio de ese mismo año.

III. MARCO NORMATIVO

• Punto 12 de las normas especiales de las bases administrativas.
• Punto 5.5 de las bases administrativas, normas generales.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Dete...