Contraloría - Dictamen N° 33440 2008

Dictamen 33440 de 2008. Reclamo contra dictamen 1256/2007 de la Contraloría Regional de Los Lagos sobre obra "Construcción Nuevo Liceo Industrial Alerce Puerto Montt". CGR confirma dictamen y complementa ordenando reembolso de gastos de vigilancia y servicios básicos a constructora, previa justificación y verificación.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Empresa Constructora DELTA S.A.
• Materia: Reclamo contra dictamen de la Contraloría Regional de Los Lagos relativo a la ejecución de la obra "Construcción Nuevo Liceo Industrial Alerce Puerto Montt".

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo contra el dictamen N° 1.256, de 2007, de la Contraloría Regional de Los Lagos, por presunta ilegalidad y arbitrariedad en la resolución de temas relativos a la ejecución de la obra "Construcción Nuevo Liceo Industrial Alerce Puerto Montt", adjudicada por la Dirección de Arquitectura.
• Hechos relevantes: La recurrente alega adeudos por gastos no presupuestados debido a la demora en la recepción provisoria con reserva de la obra, mayores gastos generales, falta de devolución de retenciones, y rechaza observaciones de la Comisión de Recepción Definitiva. Impugna la resolución N° 6, de 2008, de la Dirección Regional de Arquitectura de Los Lagos que aprobó la planilla de liquidación con cargo a los contratos.
• Documentación asociada: Resolución N° 63, de 2003, de la Dirección Regional de Arquitectura; Oficio N° 366, de 8 de marzo de 2006, de la Dirección Regional de Arquitectura de Los Lagos; Informe técnico N° 14, de 30 de marzo de 2006; Resolución N° 36, de 2006; Informe técnico N° ...