Contraloría - Dictamen N° 34336 2008

Dictamen 34336, 23-VII-2008, Contraloría General cursa resolución Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) sobre liquidación final de contrato de obra. Instruye a la DOH a observar plazos del Dto. 75/2004 (Reglamento de Contratos de Obras Públicas) y determinar responsabilidades administrativas por retraso en liquidación.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)
• Materia: Cursa resolución sobre liquidación final de contrato de obra y cumplimiento de plazos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de la liquidación final de un contrato de obra por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas.
• Hechos relevantes: Retraso de más de un año y medio en el procedimiento de liquidación del contrato, contado desde el 26 de julio de 2006 (fecha del acta de recepción definitiva de las obras).

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 75 de 2004, Reglamento de Contratos de Obras Públicas, título XI.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento de Contratos de Obras Públicas para la liquidación de contratos de obra.
• Argumentación CGR: La Contraloría General hace presente que la Dirección de Obras Hidráulicas deberá observar estrictamente los plazos establecidos en el título XI del decreto N° 75 de 2004 para la liquidación de contratos.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Se cursa la resolución N° 119 de 2008 de la Dirección de Obras Hidráulicas, que aprueba la liquidación final del contrato de obra.
• Criterios establecidos: La Dirección de Obras Hidr...