Contraloría - Dictamen N° 34435 2008

Dictamen 34435 de 2008. Se informa sobre Estudio de Ingeniería de Cargas y Levantamiento de Instalaciones Eléctricas en SERVIU Metropolitano. Se determina que los datos entregados por el consultor fueron incompletos, recomendando evaluar los trabajos y liquidar el contrato.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ingeniería Adolfo Carrasco Limitada
• Materia: Cobranza de boleta de garantía y pago de servicios por Estudio de Ingeniería de Cargas y Levantamiento de Instalaciones Eléctricas en SERVIU Metropolitano.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El recurrente alega actuar ilegal y arbitrario del Director del SERVIU Metropolitano por la cobranza de la boleta de garantía y la falta de pago de servicios contratados.
• Hechos relevantes:
  • Licitación pública en ChileCompra (N° ID 48-277-LE07).
  • Contrato adjudicado a Ingeniería Adolfo Carrasco Limitada por resolución exenta N° 5.600, de 17 de octubre de 2007, por $13.150.245 IVA incluido.
  • Entrega de boleta de garantía N° 0063406 por $1.500.000 con vencimiento al 31 de mayo de 2008.
  • Plazo de ejecución de 90 días, ampliado en 17 días por resolución exenta N° 581 de 2008, con nueva fecha de vencimiento al 14 de febrero de 2008.
  • El servicio solo pagó la primera etapa y luego hizo efectiva la garantía.
• Documentación asociada: Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas aprobadas por resolución exenta N°5.064, de 21 de septiembre de 2007.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la licitación N° ID 48-277-LE07.
• Resolución e...