Contraloría - Dictamen N° 34506 2008

El Dictamen 34506/2008 de la CGR, a solicitud de Víctor Marín Quiero, dictamina que operó la recepción tácita de obra de alcantarillado en Lota, eximiendo al contratista de multas por atraso y ordenando la devolución de la garantía, aplicando el artículo 145 del DFL 458/75.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Víctor Marín Quiero
• Materia: Exención de multas por atraso en obra de alcantarillado debido a recepción tácita.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del dictamen N° 1.642, de 2006, de la Contraloría Regional del Bío Bío, que dispuso el término anticipado del contrato, suscrito con la Municipalidad de Lota, para la "Construcción Alcantarillado Aguas Servidas Pasaje Bilbao, Población España, Lota", ordenó aplicar multas y cobrar la garantía.
• Hechos relevantes: El recurrente señala que el Municipio requirió la aprobación de un proyecto de "colector público de aguas servidas", en circunstancias que correspondía un "colector comunitario", cuyas exigencias son distintas y que provocaron la dilación del trámite ante ESSBIO S. A.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: DFL 458/75 Vivienda, artículo 145.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la aplicación de multas por atraso en la ejecución de la obra y el cobro de la garantía, considerando la alegada recepción tácita de la obra.
• Argumentación CGR: Se advirtió que los trabajos a ejecutar no correspondían a la construcción de alcantarillado de aguas servidas, sino que se trataba de la ampliación de una comu...