Contraloría - Dictamen N° 34738 2008

Dictamen 34.738 de 2008. Contraloría se abstiene de aprobar resolución de la Dirección de Vialidad que modifica contrato de reposición y construcción de camino en la IX Región, por falta de fundamentación en la ampliación de plazo, según el artículo 102 del decreto 75/2004 del MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Modificación de contrato de obra pública por ampliación de plazo.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 746 de 2008 de la Dirección de Vialidad que aprueba modificación del contrato de "Reposición, Construcción y Habilitación de Camino para Vialidad Complementaria, Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Collipilli-Temuco, Grupo 2B-By Pass Temuco, Grupo 2", IX Región.
• Hechos relevantes: La Contraloría General se abstiene de dar curso a la resolución.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 102, inciso tercero, del decreto N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Fundamentación de la ampliación de plazo en la modificación del contrato.
• Argumentación CGR: La ampliación de plazo sancionada en el resuelvo N° 2 de la resolución no se fundamenta en los términos previstos en el artículo 102, inciso tercero, del decreto N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras Públicas. La prórroga tampoco encuentra justificación en los antecedentes acompañados por el Servicio, ya que no se condice con las demás variaciones estipuladas.

V. PRONUNCIAMIENTO

• *Decisión principal...