Contraloría - Dictamen N° 37724 2008

Dictamen 37724 de 2008. Se rechaza reclamo de constructora Delta S.A. por deudas de la Dirección de Arquitectura de Los Lagos, salvo pago por vigilancia y consumos básicos durante el período entre término real y entrega de la obra, y reajustes por demora en pagos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Empresa Constructora DELTA S.A.
• Materia: Reclamo por sumas adeudadas en contrato de construcción de liceo comercial en Puerto Montt.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo contra el dictamen N° 1.281, de 2007, de la Contraloría Regional de Los Lagos, por supuesta ilegalidad y falta de resolución íntegra.
• Hechos relevantes: La empresa reclama deudas por gastos generales no presupuestados, reajustes e intereses por retraso en pagos, mayores gastos generales por aumento de plazo y reconocimiento de obras extraordinarias. También rechaza observaciones de la Comisión de Recepción Definitiva.

III. MARCO NORMATIVO

• Dto 15/92 MOOPP: Artículos 4 N°30, 96 inc/1, 138, 139, 140, 146 inc/2, 148, 160 inc/1 y 5, 161 inc/2, 167, 182, 187, 188.
• Dto 75/2004 MOOPP: Artículo 3 transitorio.
• Ley 10336: Artículo 6 inc/3.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia del reclamo por sumas adeudadas a la empresa constructora.
• Argumentación CGR: Se analizan los distintos conceptos reclamados a la luz de la normativa aplicable (Dto 15/92 MOOPP) y la jurisprudencia administrativa.
• Jurisprudencia administrativa: Se citan los dictámenes N°s 11.747, de 1999, y 8.489, de 2008.

V. PRONUNCIAMIE...