Contraloría - Dictamen N° 40740 2008

El Dictamen 40740 de 2008 de la CGR, a solicitud de Ingeniería y Construcciones Kodama Limitada, dictamina que la Dirección de Obras Hidráulicas no debe pagar indemnización por mayores costos a la empresa, ya que la dilación en la entrega de tuberías no atrasó el programa de trabajo ni aumentó el plazo del contrato.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ingeniería y Construcciones Kodama Limitada
• Materia: Improcedencia del pago de indemnización y mayores costos por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas a empresa constructora.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento respecto a gastos adicionales por $32.983.885,54 sin IVA, debido a la deficiente calidad e inoportuna entrega de tubos para la obra "Construcción Colector 3 Poniente, Etapa II, RM, contrato CO-C3P-04", y por $20.315.959 sin IVA, por sobreexcavación debido a la poca cohesión del terreno y la existencia de servicios paralelos.
• Hechos relevantes: La empresa alega que el proyecto no cumplió con las normas del Manual de Carreteras Volumen N° 2 y no contempló un estudio de mecánica de suelos adecuado.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto Supremo N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas (artículos 145, 146 y 147).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la Dirección de Obras Hidráulicas debe pagar los gastos adicionales reclamados por la empresa.
• Argumentación CGR: La dilación en la entrega de tuberías no ocasionó atrasos en el programa de trabajo ni produjo aumento de plazo. La verificación de la estabilidad del terreno era r...