Contraloría - Dictamen N° 45399 2008

Dictamen 45399 de 2008 rechaza resolución de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) por no aplicar multas por retraso en consultoría. Se contraviene el decreto 48/94 del MOP y bases administrativas. Se instruye determinar responsabilidades administrativas.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)
• Materia: Observaciones a la resolución que aprueba convenio de liquidación final de consultoría por no aplicar multas por retraso y demora en la liquidación del contrato y calificación del consultor.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 155 de 2008 de la Dirección de Obras Hidráulicas que aprueba convenio de liquidación final de consultoría.
• Hechos relevantes: La DOH no aplicó multas por retraso en la entrega de correcciones del consultor y demoró la liquidación del contrato y calificación del consultor.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 48 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas, artículos 63 y 92.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Legalidad de la resolución que aprueba convenio de liquidación final sin aplicar multas por retraso y demora en la liquidación del contrato y calificación del consultor.
• Argumentación CGR: La CGR indica que no se advierten las razones para no aplicar las multas correspondientes por el retraso del consultor, contraviniendo el artículo 19 de las bases administrativas. Además, se constata un retardo injustificado en la liquidación del contrato y calificación del consultor, contrario a lo dispues...