Contraloría - Dictamen N° 48410 2008

Dictamen 48410 de 2008. Contraloría se abstiene de aprobar resolución de la Dirección General de Obras Públicas sobre liquidación final de asesoría a inspección fiscal por omisión en la aplicación de multas por atraso en entrega de informes mensuales.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Observaciones a la Resolución N° 255, de 2008, sobre liquidación final de asesoría a inspección fiscal.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de la liquidación final de la asesoría a la inspección fiscal de una obra.
• Hechos relevantes: Atraso en la entrega de carpetas mensuales por parte del consultor.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinación de la procedencia de aplicar multas por atraso en la entrega de informes mensuales.
• Argumentación CGR: La Contraloría General observa que no se advierten las razones por las cuales la Dirección General de Obras Públicas omitió aplicar las multas dispuestas en las bases administrativas del contrato, frente al atraso en la entrega de la carpeta mensual N° 5 correspondiente al mes de julio de 2006.
• Argumentación CGR: Se observa la misma situación respecto de la carpeta mensual N° 5, correspondiente al mes de agosto de 2006.
• Argumentación CGR: La Dirección deberá adjuntar la debida constancia de que el consultor habría dado cumplimiento a la obligación de entrega de informes ejecutivos mensuales dispuesta en el punto 3.5.2.2 de los términos de referencia.

V. PRONUNCIAMIENTO

• *Decisi...