Contraloría - Dictamen N° 48630 2008

Dictamen N° 48.630, de 16 de octubre de 2008, rechaza Resolución N° 834 del Serviu Metropolitano por falta de justificación técnica para la ampliación de plazo en el contrato de construcción de colectores primarios adjudicado a Constructora MG Chile S.A. y traspasado a Constructora FV Limitada.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director Serviu Metropolitano
• Materia: Traspaso de contrato de construcción y ampliación de plazo.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 834 del Serviu Metropolitano que autoriza el traspaso del contrato adjudicado a la empresa Constructora MG Chile S.A. a la firma Constructora FV Limitada, y aprueba una ampliación de plazo hasta el 31 de diciembre de 2008.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Justificación de la ampliación de plazo.
• Argumentación CGR: La Contraloría General se abstiene de dar curso a la resolución debido a la falta de antecedentes técnicos que justifiquen la prórroga, considerando que el plazo original expiró el 1° de septiembre de 2008.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Se rechaza la Resolución N° 834, de 2008, del Serviu Metropolitano.
• Criterios establecidos: Se requiere justificación técnica para la ampliación de plazos en contratos de obras públicas....