Contraloría - Dictamen N° 53528 2008

Dictamen 53.528 de 2008. Contraloría se abstiene de aprobar Resolución de la Dirección de Obras Hidráulicas que aprueba disminución y liquidación final de contrato. Se instruye determinar responsabilidades administrativas por retraso en la liquidación del contrato, contraviniendo el Dto. 48/94 MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Hidráulicas
• Materia: Improbación de resolución que aprueba disminución y liquidación final de contrato por observaciones en la aplicación de multas y retraso injustificado en la liquidación.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 195 de 2008 de la Dirección de Obras Hidráulicas que aprueba la disminución y liquidación final de un contrato y deja sin efecto la resolución N° 102 de 2008.
• Hechos relevantes: La resolución N° 102/2008 fue devuelta sin tramitar por la Contraloría mediante oficio N° 29.978 del mismo año.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículos 63 y 92 del decreto N° 48 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de la aprobación de la disminución y liquidación final del contrato, considerando la aplicación de multas y el retraso en la liquidación.
• Argumentación CGR: La Contraloría observa que no se aplicó la multa y el reajuste correspondiente por la ausencia de un vehículo exigido en los pliegos, según el inciso 3° del artículo 36 de las bases administrativas. Además, cuestiona el retraso de más de tres años en la liquidación del contrato...