Contraloría - Dictamen N° 53865 2008

El Dictamen 53865 de 14-XI-2008 cursa con alcance la Resolución N° 193/2008 de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) sobre liquidación final de consultoría en el Río Andalién, Comuna de Concepción. La CGR instruye a la DOH a observar los plazos del Dto. 48/94 (artículos 63 y 92) para futuras liquidaciones y calificar la eventual responsabilidad administrativa por retraso en esta ocasión.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Hidráulicas
• Materia: Cursa con alcance resolución de liquidación final de consultoría.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de la liquidación final de la Consultoría "Diagnóstico y Proposiciones de Soluciones Río Andalién, Comuna de Concepción VIII Región" mediante Resolución N° 193, de 2008, de la Dirección de Obras Hidráulicas.

III. MARCO NORMATIVO

• Decretos: Decreto N° 48 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Trabajos de Consultoría, artículos 63 y 92.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento para Contratos de Trabajos de Consultoría (Dto. N° 48/1994 del MOP) para la liquidación del contrato y la calificación de las labores encomendadas.
• Argumentación CGR: La Contraloría General observó que la liquidación del contrato y la calificación de las labores se retardaron por más de 2 años, contraviniendo los plazos estipulados en los artículos 63 y 92 del Dto. N° 48/1994 del MOP.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Contraloría General dio curso a la Resolución N° 193, de 2008, de la Dirección de Obras Hidráulicas, que aprueba la liquidación final de la Consultoría "...