Contraloría - Dictamen N° 53887 2008

El Dictamen 53887 de 2008 cursa la resolución N° 920 del Serviu Metropolitano sobre recepción de obras y devolución de garantía, contrato Construcción Estaciones de Transbordo. Se instruye investigar responsabilidades por retardo y cumplir art. 129 Dto 236/2002 (certificados). Aplica dictamen 31252/2008.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director Serviu Metropolitano
• Materia: Cursa con alcance resolución de Serviu que aprueba recepción de obras y devuelve garantía.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 920 de 2008 del Serviu Metropolitano que aprueba la recepción de obras y devuelve garantía respecto del contrato de "Construcción Estaciones de Transbordo ETT-03, Plaza Italia y ETT-04-15, Alameda-Santa Rosa-San Antonio, Comuna de Santiago".
• Hechos relevantes: Retardo en la emisión del acto administrativo de recepción de obras, considerando que la recepción de los trabajos se llevó a cabo el 18 de diciembre de 2006 y el acto administrativo se emitió el 22 de septiembre de 2008. Omisión en la entrega de los certificados exigidos al momento de la constitución de la comisión en las obras.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 129 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinación de responsabilidades administrativas por el retardo en la emisión del acto administrativo de recepción de obras y cumplimiento del artículo 129 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
• Argumentación CGR: Se instruye a la autoridad a a...