Contraloría - Dictamen N° 56991 2008

El Dictamen N° 56.991 de 2008 cursa con alcance la Resolución N° 41 de 2008 de la Dirección de Vialidad, Región Metropolitana, observando la regularización tardía de variaciones en la obra "Conservación Periódica Camino San Joaquín". Se vulnera el principio de irretroactividad administrativa.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad, Región Metropolitana
• Materia: Cursa con alcance resolución que aprueba convenio modificatorio de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de convenio modificatorio de la obra "Conservación Periódica Camino San Joaquín S/Rol, KM 0,0 al KM 5,0 Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana".

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Argumentación CGR: La Contraloría General hace presente que las variaciones deben regularizarse antes del vencimiento del plazo de ejecución, y no con posterioridad.
• Principios interpretativos: Principio de irretroactividad de los actos de la Administración y el carácter preventivo del control de juridicidad.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Se da curso con alcance a la Resolución N° 41, de 2008, de la Dirección de Vialidad, Región Metropolitana.
• Criterios establecidos: Las variaciones en la ejecución de obras deben regularizarse antes del vencimiento del plazo.

VI. EFECTOS Y APLICACIÓN

• Organismos afectados: Dirección de Vialidad, Región Metropolitana.
• Obligaciones derivadas: Arbitrar medidas para que las variaciones sean regularizadas con anterioridad al vencimiento del plazo previsto para la ejecución de los trabajos e...