Contraloría - Dictamen N° 57223 2008

El Dictamen N° 57223 de 2008 cursa con alcance la resolución del Parque Metropolitano de Santiago que aprueba regularización de prórroga de plazo para la obra "Reposición y Mejoramiento de Matriz Alimentador Agua de Riego", advirtiendo sobre la extemporaneidad de la solicitud y la garantía.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Parque Metropolitano de Santiago
• Materia: Regularización de prórroga de plazo para obra de riego.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución que aprueba la regularización de la prórroga del plazo para la entrega de la obra "Reposición y Mejoramiento de Matriz Alimentador Agua de Riego Parque Metropolitano de Santiago", y el acta de recepción de la misma.
• Hechos relevantes: La solicitud de prórroga fue presentada fuera del plazo original.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de regularizar la prórroga de plazo solicitada extemporáneamente.
• Argumentación CGR: Se da curso a la resolución considerando que los trabajos ya fueron ejecutados y recibidos sin observaciones. Sin embargo, se advierte sobre la inobservancia de la normativa vigente.
• Jurisprudencia administrativa: Se menciona la resolución N° 520, de 1996, que fijaba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la resolución N° 55, de 1992, ambas de la Contraloría General de la República.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Se da curso a la resolución N° 156, de 2008, del Parque Metropolitano de Santiago, con alcance.
• Criterios establecidos: Se instruye al Servicio para que se abstenga de aceptar sol...