Contraloría - Dictamen N° 57225 2008

Dictamen 57225 de 2008. La CGR se abstiene de aprobar resolución de la Dirección de Arquitectura que aprueba liquidación de contrato de obra y anula resolución anterior, debido a reparos no subsanados sobre el presupuesto compensado y cálculo de sanciones por atraso.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Arquitectura Región Metropolitana
• Materia: Observaciones a la resolución que aprueba la liquidación de contrato de obra y anula resolución anterior.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 33, de 2008, de la Dirección de Arquitectura, que aprueba la liquidación del contrato de obra y anula la resolución N° 16, de 2008, de ese Servicio.
• Hechos relevantes: La resolución N° 16/2008 fue devuelta sin tramitar por la Contraloría mediante oficio N° 27.561 del mismo año, debido a reparos no subsanados.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 146, inciso 5, del decreto N° 15, de 1992, Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinación de si la Dirección de Arquitectura subsanó los reparos formulados por la Contraloría en relación con la liquidación del contrato de obra.
• Argumentación CGR: Los antecedentes acompañados no desvirtúan los reparos originales. No se respetó el presupuesto compensado original al determinar los cargos por diferencias entre lo ejecutado y lo pagado. No se indica cómo se determinó el avance físico programado a la fecha del término anticipado del contrato (20 de julio de 2004), lo que incide en el cál...