Contraloría - Dictamen N° 59260 2008

Dictamen N° 59.260, 16-XII-2008, Contraloría cursa con alcance Resolución N° 812/2008 Serviu Metropolitano sobre ampliación de plazo en obra de habilitación de corredor de transporte público, advirtiendo sobre la renuncia a reajustes e indemnizaciones por la aceptación del acto.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Serviu Metropolitano
• Materia: Cursa con alcance resolución que aprueba ampliación de plazo en obra de construcción.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 812, de 2008, del Serviu Metropolitano que aprueba ampliación de plazo de la obra "Construcción Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Las Industrias, comunas de Santiago, San Joaquín y La Granja".

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Argumentación CGR: La Contraloría General da curso con alcance a la resolución.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Se cursa con alcance la Resolución N° 812, de 2008, del Serviu Metropolitano.
• Criterios establecidos: La suscripción por el contratista de tres copias del acto y la protocolización de una de ellas, constituirá aceptación de su contenido, y renuncia a percibir reajustes, mayores gastos generales e indemnizaciones.

VIII. CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Advertencias o prevenciones: Se advierte que la aceptación de la resolución implica la renuncia a percibir reajustes, mayores gastos generales e indemnizaciones....