Contraloría - Dictamen N° 61534 2008

Dictamen N° 61.534 de 2008. Se reconsidera parcialmente el dictamen 3357/2007, accediendo a la petición de Constructora Besalco S.A. sobre indemnización por mayores gastos directos (maquinaria y combustible) debido a la demora en la entrega de terrenos, conforme al artículo 131 del Dto. 15/92 MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Besalco S.A.
• Materia: Indemnización por mayores gastos directos (maquinaria y combustible) debido a la demora en la entrega de terrenos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reexamen del oficio N° 3.357, de 2007, que devolvió sin tramitar la resolución N° 326, de 2006, de la Dirección General de Obras Públicas, respecto a la indemnización por mayor consumo de combustible durante la ejecución del contrato "Mejoramiento Ruta S-790, Sector Nueva Toltén Límite Regional (Queulen), Tramo Km. 71.46676 al Km. 87.50000, IX Región".
• Hechos relevantes: La Dirección General de Obras Públicas (DGOP) aprobó inicialmente el pago de una indemnización mediante la resolución N° 326, de 2006, por $262.800.596, incluyendo mayores gastos directos. Este pago fue rechazado por el oficio N° 3.357, de 2007, basándose en el dictamen N° 7.629, de 2001, que no consideraba el costo del combustible. Posteriormente, la resolución N° 206, de 2007, sancionó un convenio que indemnizó solo la mayor utilización de maquinaria durante el período invernal, excluyendo el aumento en el costo del combustible.
• Documentación asociada: Oficios ORD. N°s 35 y 65, de 2 de junio y 20 de diciembre de 2004, de la inspección fiscal de la obra...