Contraloría - Dictamen N° 5119 2009

Dictamen N° 5119 de 2009. Investigación por denuncia de posible estafa y desviación de fondos en la pavimentación del camino Lo Vargas, involucrando a la Municipalidad de Lampa y la Dirección Regional de Vialidad. Se constata retraso por falta de fondos, pero no irregularidades en el uso de los mismos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: José Alcalde L.
• Materia: Investigación por posible delito de estafa y desviación de fondos públicos en la pavimentación del camino Lo Vargas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Presentación de José Alcalde L. denunciando irregularidades en la ejecución de la pavimentación asfáltica del camino Lo Vargas, en la comuna de Lampa.
• Hechos relevantes: La Municipalidad de Lampa y la Dirección Regional de Vialidad se comprometieron a la pavimentación del camino Lo Vargas. Se solicitó aportes a los vecinos. Los trabajos se paralizaron tras pavimentar solo 800 metros de los 3.100 metros comprometidos.

III. MARCO NORMATIVO

• Resolución N° 957, de 3 de octubre de 2008, de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si existió estafa y desviación de fondos públicos en la ejecución de la pavimentación del camino Lo Vargas.
• Argumentación CGR: Se realizó una investigación en la Dirección Regional de Vialidad, determinándose que los fondos asignados a la obra estaban disponibles al momento de la firma del convenio. La paralización de la obra se debió a mayores gastos en obras de emergencia y al incremento en los costos de combustible y productos as...