Contraloría - Dictamen N° 17391 2009

El Dictamen N° 17391 de 2009 de la CGR, rechaza la solicitud de reconsideración del dictamen N° 7.281 de 2006 de la Contraloría Regional del Bío Bío, confirmando que la fecha de término de las obras de emergencia fue el 24 de abril de 2006, ratificando la aplicación de multas por atraso.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don José Felipe Martínez Silva, en representación de don Claudio Carmona Espinosa
• Materia: Solicitud de reconsideración del dictamen N° 7.281, de 2006, de la Contraloría Regional del Bío Bío, relativo al contrato denominado “Obras de Emergencia caminos Puente Queime-San Ignacio-Coelemu-Trehuaco-Boca Itata-Mela y Ruta los Conquistadores, Provincia de Ñuble, III Región”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del dictamen N° 7.281, de 2006, de la Contraloría Regional del Bío Bío, que concluyó que la construcción de las obras de emergencia finalizó el 24 de abril de 2006, incurriendo el contratista en un atraso de 50 días respecto de la fecha de término contractual.
• Hechos relevantes:
  • El contratista argumenta que la ejecución de las obras terminó el 30 de marzo de 2006, y no el 24 de abril del mismo año, por lo que la multa por atraso debe calcularse sobre la base de 25 días.
  • El contratista alega que no procede la aplicación de multas técnicas, por cuanto ellas deben quedar claramente establecidas en las bases, y no en las especificaciones técnicas.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento para Contratos ...