Contraloría - Dictamen N° 19857 2009

Dictamen 19857 de 2009, Contraloría se abstiene de aprobar resolución de la Dirección de Arquitectura que autoriza pago de indemnización por paralización en obra de reparación de fachada del Ministerio de Hacienda, debido a inconsistencias en el cálculo de los días indemnizables y la inclusión del IVA.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana
• Materia: Aumento de plazo y pago de indemnización por paralización en obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 8, de 2009, de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, que dispone aumento de plazo y autoriza pago de indemnización por paralización en la ejecución de la obra “Reparación Fachada Edificio Ministerio de Hacienda".

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia del pago de indemnización y el cálculo del monto correspondiente.
• Argumentación CGR: El cálculo de los días que se determinó indemnizar resulta inconsistente con la documentación que le sirve de fundamento. La determinación de los días de paralización de faenas no obedece a ningún parámetro objetivo.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Contraloría General se abstiene de dar curso a la resolución.
• Criterios establecidos: Se requiere una justificación objetiva y parámetros claros para determinar los días de paralización indemnizables.

VIII. CONSIDERACIONES ESPECIALES

• No se explica que la paralización por 1 hora el día 10 de octubre de 2008 signifique la pérdida de media jornada de trabajo.
• No se advierte el f...