Contraloría - Dictamen N° 20547 2009

El Dictamen N° 20.547 de 2009, reconsidera parcialmente el dictamen 22.738/2008 a solicitud de la Dirección General de Obras Públicas. Se refiere a la determinación de responsabilidades administrativas por el atraso en la entrega de terrenos expropiados para la obra "Red Vial Litoral Central". Deja sin efecto lo ordenado respecto a la demora en la dictación del decreto N° 282 de 2008.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Reconsideración sobre determinación de responsabilidades por atraso en expropiaciones.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del dictamen N° 22.738, de 2008, que devolvió el decreto N° 282, de 2008, del Ministerio de Obras Públicas, en la parte que ordenó determinar responsabilidades administrativas.
• Hechos relevantes: El fallo arbitral condenó al pago de una suma por el atraso en la entrega de terrenos expropiados para la obra "Red Vial Litoral Central". La Dirección General de Obras Públicas expone dificultades presupuestarias en 2000 y un plazo único de entrega en las bases de licitación.

III. MARCO NORMATIVO

• No se explicita normativa, pero se infiere aplicación de la Ley de Concesiones.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la investigación de responsabilidades administrativas por el atraso en la entrega de terrenos expropiados y la demora en la dictación del decreto de pago N° 282.
• Argumentación CGR: Estima atendibles los planteamientos respecto a la demora en la dictación del decreto N° 282, debido a la notificación del fallo posterior a la elaboración del presupuesto. Sin embargo, conside...