Contraloría - Dictamen N° 36838 2009

Dictamen 36838 de 2009. Ferrovial Agroman Chile S.A. solicita pago por obras extraordinarias en Ruta 60-CH debido a deficiencias en diseño de desvíos, gastos por demora en recepción, e indemnización por atraso en pagos. CGR determina pago de obras y gastos por demora, rechazando indemnización por costos financieros.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ferrovial Agroman Chile S.A.
• Materia: Solicitud de pago por obras extraordinarias, gastos por demora en recepción provisoria e indemnización por costos financieros en contrato de mejoramiento Ruta 60-CH.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de Ferrovial Agroman Chile S.A. para que se le paguen obras extraordinarias ejecutadas por diseño insuficiente de desvíos de tránsito, gastos de mantención por demora en recepción provisoria, e indemnicen costos financieros por atraso en pagos.
• Hechos relevantes: La empresa alega deficiencias en diseños de desvíos, demora en recepción provisoria y retraso en pagos por parte de la Dirección de Vialidad.

III. MARCO NORMATIVO

• Decretos: Decreto N° 15, de 1992, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, artículos 97, 99, 68, 133, 135, 160 (inciso 1 y 5) y 148.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede el pago de obras extraordinarias, gastos por demora en la recepción provisoria e indemnización por costos financieros solicitados por el contratista.
• Argumentación CGR: Se basa en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas y la jurisprudencia administrativa. Se considera la responsabilidad d...