Contraloría - Dictamen N° 43456 2009

Dictamen 43456 de 2009. Contraloría se abstiene de aprobar resolución de la Dirección de Arquitectura que autoriza pago de indemnización por paralización en la obra “Reparación Fachada Edificio Ministerio de Hacienda”, por falta de justificación en el cálculo de días de paralización.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana
• Materia: Imputación de paralización en la ejecución de la obra “Reparación Fachada Edificio Ministerio de Hacienda”

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 8 de 2009 de la Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana dispone aumento de plazo y autoriza pago de indemnización por paralización en la ejecución de la obra “Reparación Fachada Edificio Ministerio de Hacienda”.
• Hechos relevantes: Contraloría General se abstiene de dar curso a la resolución, debido a que no se ha justificado debidamente el cálculo de días de paralización.
• Documentación asociada: Oficio N° 19.857, del año en curso.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Justificación del cálculo de días de paralización para el pago de indemnización en la ejecución de la obra.
• Argumentación CGR: La minuta de “Justificación de Tiempo Perdido por Paralizaciones” (sin fecha) incluye solicitudes previas al cese efectivo de los trabajos y otros eventos no relacionados con la paralización. No se justifica la equivalencia entre horas de paralización y jornadas de trabajo.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Contraloría General se abstiene de dar curso a la reso...