Contraloría - Dictamen N° 60134 2009

Dictamen 60134 de 2009. Se pronuncia sobre la aplicación de multa por atraso y la disminución de partida en contrato de obra pública del SERVIU Metropolitano, conforme al Dto 236/2002. Se concluye que el SERVIU actuó correctamente al aplicar la multa y disminuir la partida según el presupuesto compensado.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Cosal S.A.
• Materia: Aplicación de multa por atraso y disminución de partida en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamos relativos a la obra “17° Llamado Pavimentos Participativos, Agrupación N° 4, Comunas de Buin, La Florida, La Granja, Puente Alto y San Bernardo”, adjudicada a Constructora Cosal S.A.
• Hechos relevantes:
  • Aplicación de multa por atraso de 5 días en la entrega de las obras.
  • Disminución de la partida “Defensas Camineras” considerando el presupuesto compensado.
• Documentación asociada: Resolución N° 744 de 2008, del SERVIU Metropolitano; oficios N°s. 1.906 y 3.152 de 2009, del SERVIU Metropolitano; resolución exenta N° 295 de 2009.

III. MARCO NORMATIVO

• Dto 236/2002 Vivie:
  • art/2
  • art/36
  • art/58
  • art/73 inc/2
  • art/74 inc/1
  • art/86 inc/1
  • art/103 inc/5
  • art/114
  • art/115 inc/1
  • art/123 inc/1

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal:
  • Determinar la procedencia de la multa aplicada por el atraso en la entrega de las obras.
  • Determinar si la disminución de la partida “Defensas Camineras” se ajusta a derecho.
• Argumentación CGR:
  • La inspección técnica de la obra (ITO) constató que los trabajos ...