Contraloría - Dictamen N° 60136 2009

Dictamen 60136 de 2009. Se pronuncia sobre la procedencia del término anticipado, por la Dirección de Obras Portuarias, del contrato de ejecución de la obra "Reposición Caleta de Pescadores Artesanales Guardiamarina Riquelme, Iquique", debido a incumplimiento del programa de trabajo por parte del contratista. Se aplicó el Dto. 75/2004 del MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Jaime Peña Araya, Ingesur S.A. Ingeniería y Construcción
• Materia: Procedencia del término anticipado de contrato de obra pública

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre la legalidad del término anticipado del contrato para la ejecución de la obra "Reposición Caleta de Pescadores Artesanales Guardiamarina Riquelme, Iquique", adjudicado a Ingesur S.A., por la Dirección de Obras Portuarias (DOP) de la Región de Tarapacá.
• Hechos relevantes: La DOP resolvió poner término anticipado al contrato mediante la resolución N° 02 de 2008, debido al atraso en la ejecución del programa de trabajo, que alcanzó un 34,29% al 28 de mayo de 2008. La recepción única de la obra se realizó el 12 de junio de 2008.

III. MARCO NORMATIVO

• Decreto N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras Públicas: Reglamento de Contratos de Obras Públicas, artículos 76, 139, 151 letra d), 152, 161 inciso 2°, 163, 166 inciso final, y 174 inciso 1°.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la resolución N° 02 de 2008, que puso término anticipado al contrato, se ajustó a derecho.
• Argumentación CGR: La Contraloría General de la República (CGR) examinó la documentación y los antecedentes proporcio...