Contraloría - Dictamen N° 2797 2010

Dictamen 2797 de 2010. Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Atacama, consulta sobre multa por atraso en contrato de obra. CGR indica que es procedente considerar el tiempo de subsanación de observaciones para el cálculo de multas, conforme al DTO 75/2004. Se reconsidera informe de Contraloría Regional.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Atacama
• Materia: Procedencia de multa por atraso en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración de informe final de la Contraloría Regional de Atacama que indica improcedencia de aplicar multas por el período utilizado por la empresa para subsanar observaciones en la recepción provisoria de la obra “Mantención Embalse Lautaro, Tierra Amarilla, año 2008”.
• Hechos relevantes: La comisión de recepción provisoria no dio curso a la recepción de la obra por trabajos sin terminar y ejecutados en disconformidad con los planos y especificaciones técnicas, otorgando un plazo de 20 días para subsanar las observaciones.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, artículos 163 inciso primero, 166 inciso primero, y 167 incisos primero y tercero.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si es procedente considerar el tiempo empleado por el contratista en subsanar las observaciones formuladas por la comisión de recepción provisoria para efectos del cálculo de multas por atraso en la entrega de la obra.
• *Argumentación...