Contraloría - Dictamen N° 5538 2010

Dictamen 5538 de 2010, sobre denuncia de irregularidades en la construcción de gimnasio municipal en La Pintana. CGR determina que hubo modificaciones no aprobadas al proyecto, infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y falta de fiscalización municipal, iniciando sumario y exigiendo medidas correctivas.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don Marco Cancino Pérez
• Materia: Presuntas irregularidades en la construcción del gimnasio municipal de la comuna de La Pintana.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Denuncia de presuntas irregularidades en la materialización del proyecto “Gimnasio Municipal de la Comuna de La Pintana”, relacionadas con la paralización de las faenas y las injustificadas modificaciones introducidas en los contratos de ejecución.
• Hechos relevantes:
  • El diseño fue adjudicado a la consultora Alberto Sartori y Asociados Ltda. por $59.709.250.
  • Se autorizó la ejecución del proyecto mediante el permiso de edificación N° 161, de 29 de diciembre de 2004.
  • Se detectaron incongruencias y diseños incompletos, derivando en modificaciones al diseño estructural.
  • Se adjudicó la ejecución de la obra gruesa y terminaciones a “Ingeniería y Construcción Casablanca S.A.” por $2.010.248.377.
  • Se adjudicó la ejecución y montaje de la estructura de techumbre a la constructora “GHG S.A.” por $438.984.507.
  • Se introdujeron modificaciones que alteraron la conceptualización estructural de las vigas laminadas.
• Documentación asociada: Oficio N° 1.200/053, de 13 de abril de 2006 y memorándum N° 1.403/243 de 19 de abril de 2007, ambos...