Contraloría - Dictamen N° 6238 2010

Dictamen 6238 de 2010. Se reconsideran oficios de la Contraloría Regional del Bío Bío sobre la invalidación de la resolución N° 138 de 2007 del Servicio de Salud Talcahuano, que dispuso el cobro de multa por atraso en la obra "Normalización Hospital Las Higueras, II Etapa". Se determina la validez de la recepción provisoria original.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director del Servicio de Salud Talcahuano
• Materia: Invalidación de actuaciones y multas por atraso en la ejecución de la obra "Normalización Hospital Las Higueras, II Etapa".

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración de los oficios N°s. 6.880 y 8.901, ambos de 2008, y 759 y 1.993, de 2009, de la Contraloría Regional del Bío Bío, relativos a la ejecución de la obra denominada “Normalización Hospital Las Higueras, II Etapa”, mediante los cuales se dispuso retrotraer el procedimiento de recepción provisoria y la constitución de nuevas boletas de garantías.
• Hechos relevantes:
  • La empresa contratista JCE S.A. solicita la invalidación de la multa dispuesta por el Servicio de Salud Talcahuano mediante la resolución N° 138, de 2007.
  • La Contraloría Regional del Bío Bío manifestó que procedía la invalidación de la citada resolución N° 138, de 2007, ya que la recepción provisoria es un trámite posterior a la recepción técnica.

III. MARCO NORMATIVO

• Artículo 92 de las bases administrativas generales, sancionadas por la resolución N° 2, de 2005, del Servicio de Salud Talcahuano.
• Artículo 94 de las bases administrativas generales, sancionadas por la resolución N° 2, de 2005, del Servicio de Salud...