Contraloría - Dictamen N° 13799 2010

Dictamen 13799 de 2010 rechaza resolución 929/2009 de la Dirección de Vialidad que aprobaba aumento de obras, indemnización por mayores gastos generales y liquidación final de contrato, al no cumplir requisitos del DTO 15/92 (MOPP) arts. 139 y 140. Aplica criterio dictamen 8142/2009.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Improcedencia de pago de indemnización por mayores gastos generales en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 929/2009 de la Dirección de Vialidad que aprueba aumento de obras, indemnización por mayores gastos generales y liquidación final del contrato “Mejoramiento Ruta C-495, Sector Alto del Carmen Conay, Tramo Km. 0,000 al Km. 19,500”, Provincia de Huasco, Tercera Región.
• Hechos relevantes: Modificaciones de obras solicitadas mediante resoluciones Nos 908/2005 y 594/2006, que implicaron aumento de plazo contractual debido a retraso en la entrega de geomalla por parte de un proveedor.

III. MARCO NORMATIVO

• Decretos: DTO 15/92 (MOPP), artículos 91, 96, 98, 99, 139, 140 y 151; DTO 1786/2008 (HACIENDA); DTO 1421/2009 (HACIENDA).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede el pago de indemnización por mayores gastos generales solicitado por el contratista, considerando las modificaciones de obra y la ampliación de plazo.
• Argumentación CGR: La Contraloría General señala que no se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 139 y 140 del DTO 15/92 (MOPP) para el otorgamiento de la indemnización, ya ...