Contraloría - Dictamen N° 22549 2010

Dictamen N° 22.549 de 2010, Constructora GHG S.A. solicita cálculo de gastos generales por aumentos de plazo en contrato con la Municipalidad de Providencia. La CGR determina que el pago depende de lo pactado entre las partes según las bases administrativas, no correspondiendo el cálculo según el presupuesto total.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora GHG S.A.
• Materia: Pago de mayores gastos generales por aumento de plazo en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de Constructora GHG S.A. para que la Municipalidad de Providencia calcule los gastos generales originados por aumentos de plazos en el contrato “Construcción Gimnasio y Piscina Temperada El Aguilucho” en relación con el presupuesto total del contrato.
• Hechos relevantes: Los aumentos de plazo se relacionan con obras extraordinarias, falta de proyecto de socalzado y demora del municipio en trámites ante empresas de servicios básicos.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases administrativas del contrato "Construcción Gimnasio y Piscina Temperada El Aguilucho" de la Municipalidad de Providencia.
• Artículo 9, letra B-4 de las bases administrativas.
• Artículo 21, incisos primero y segundo de las bases administrativas.
• Decreto alcaldicio TC N° 3, de 2008, de la Municipalidad de Providencia.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si corresponde que los gastos generales asociados a los aumentos de plazos se calculen en relación con el presupuesto total del contrato.
• Argumentación CGR: La Contraloría General de la República (CGR) señala que...