Contraloría - Dictamen N° 38688 2010

Dictamen N° 38.688 de 2010. El recurrente solicita reconsideración de los oficios N° 37.613/2009 y N° 59.463/2008, ambos relacionados con la obra "Construcción Habilitación Corredor Transporte Público Avda. Pajaritos Sur". CGR aplica jurisprudencia y reconsidera parcialmente el oficio N° 59.463/2008 sobre reajuste por aumentos de obra.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora CONPAX S. A.
• Materia: Procedencia de pago de mayores gastos en la ejecución de la obra "Construcción Habilitación Corredor Transporte Público Avda. Pajaritos Sur", comuna de Maipú.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre el cálculo de mayores gastos generales por atraso en la entrega de planos, y reconsideración de oficios anteriores sobre indemnización y reajuste de pagos.
• Hechos relevantes: Atraso en la entrega de planos, diferencias en el cálculo de días de atraso, objeciones a la base de cálculo de la indemnización y al pago de reajuste.
• Documentación asociada: Resolución N° 923 de 2006 del SERVIU Metropolitano, resolución N° 235 de 2009 del SERVIU Metropolitano, oficio N° 37.613 de 2009 de la CGR, oficio N° 59.463 de 2008 de la CGR, oficio N° 20 de 2010 del SERVIU Metropolitano.

III. MARCO NORMATIVO

• Decretos: Dto 236/2009 Vivie art/90 inc/2, Dto 236/2009 Vivie art/82 inc/fin

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia del pago de mayores gastos y reajustes solicitados por la empresa constructora.
• Argumentación CGR:
  • Respecto al número de días a indemnizar, la CGR considera que la resolución N° 235/2009 está suf...