Contraloría - Dictamen N° 39460 2010

Dictamen 39460 de 2010. La Fiscalía del MOP consulta sobre el pago de intereses por retraso en el convenio de extinción de concesión de obra pública. La CGR determina que no corresponde pago de intereses por retraso no imputable al MOP debido a medida prejudicial precautoria.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas
• Materia: Pago de intereses por retraso en convenio de extinción de concesión de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento respecto a la procedencia del pago de intereses a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. por el tiempo en que el MOP no pudo cumplir el convenio de extinción del contrato de concesión, debido a una medida prejudicial precautoria de retención de bienes.
• Hechos relevantes: El Undécimo Juzgado Civil de Santiago, en la causa rol N° 1376-2007, dispuso una medida prejudicial precautoria de retención de bienes respecto de parte de los recursos contemplados para el pago a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. La Fiscalía fue notificada el 31 de enero de 2007 y la medida fue alzada el 29 de noviembre de 2007, procediéndose al pago posterior.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Decreto N° 900 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas, artículo 27 N° 2 (Ley de Concesiones de Obras Públicas).
• Reglamentos: Decreto N° 956 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas, artículo 77 (Reglamento de la Ley de Concesiones).
• Otros: Decreto N° 2.191 de 2002 del Ministerio de Obras Públicas (adjudicación del contrato de concesión a Bas Dos S...