Contraloría - Dictamen N° 41696 2010

Dictamen 41696 de 2010. Se pronuncia sobre la procedencia del pago de indemnización por atraso en la recepción de obra en la Municipalidad de San José de Maipo, conforme al artículo 138 del DTO 75/2004 del MOP, aplicando criterio del dictamen 33440/2008.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don Ricardo Abarzúa Ruiz
• Materia: Procedencia de indemnización por atraso en la recepción de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre la procedencia del pago de indemnización por el atraso en la recepción de la obra “Reposición Cuartel N° 2 Compañía de Bomberos de San José de Maipo”, y el pago de mayores gastos generales y de mantención del edificio producto de la demora, así como los asociados a la extensión de la vigencia de la boleta de garantía.
• Hechos relevantes: El recurrente alega atraso en la recepción de la obra por parte de la Municipalidad de San José de Maipo.
• Documentación asociada: Decreto exento N° 290, de 2005, de la Municipalidad de San José de Maipo; Oficio sin número de fecha 31 de agosto de 2007, de la Jefa de la División Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional Metropolitano.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: Artículo 98.
• Leyes: No se mencionan leyes específicas.
• Reglamentos: DTO 75/2004 MOP, artículo 138, inciso 3; POL, artículo 98; DTO 100/2005 SEPRE.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede el pago de indemnización por atraso en la recepción de la obra, mayores gastos generales y de mante...