Contraloría - Dictamen N° 49348 2010

Dictamen N° 49348, 25-VIII-2010. CGR se abstiene de aprobar Resolución N° 134/2010 del SERVIU Metropolitano sobre ampliación de plazo y mayores gastos en contrato de obra pública (Construcción Habilitación Corredor Av. Pedro Aguirre Cerda) por no ajustarse a derecho en la contratación de obra extraordinaria.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director del SERVIU Metropolitano
• Materia: Observaciones a la resolución que aprueba ampliación de plazo y mayores gastos generales en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 134/2010 del SERVIU Metropolitano que aprueba ampliación de plazo de noventa días corridos con derecho a percibir mayores gastos generales, para el contrato suscrito con el Consorcio Construcciones Kodama Limitada, para la ejecución de las obras de «Construcción Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Pedro Aguirre Cerda».

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 90 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Si se ajusta a derecho la aprobación de una ampliación de plazo con mayores gastos generales en el contexto de una obra extraordinaria que modifica el contrato original.
• Argumentación CGR: La Contraloría General objeta que el «Proyecto de cruce de colector de aguas lluvias, paso inferior Lo Errázuriz» se haya acordado como obra extraordinaria, pues se aparta del objeto del contrato original. Dicha contratación debió someterse a propuesta pública o, en su defecto, a propuesta privada o trato directo. La fal...