Contraloría - Dictamen N° 11878 2011

Dictamen 11878 del 25 de febrero de 2011. Alcalde de San José de Maipo debe persistir en las diligencias para evaluar el pago de costos directos por atraso en la recepción provisoria de obra municipal, conforme al oficio 72437 de 2010.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Alcalde de la Municipalidad de San José de Maipo
• Materia: Procedencia del pago de costos directos por atraso en recepción provisoria en contrato de obra municipal.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Respuesta al oficio N°.72.437, de 2010, de la Contraloría General de la República, que requirió informar sobre la evaluación del pago correspondiente a los costos directos incurridos por el contratista.
• Hechos relevantes: La Municipalidad de San José de Maipo no ha recibido la documentación solicitada al contratista Ricardo Abarzúa Ruiz para evaluar el pago de los costos directos.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Evaluación del pago de costos directos incurridos por el contratista debido al atraso en la recepción provisoria del proyecto "Reposición Cuartel N° 2 Compañía de Bomberos de San José de Maipo".
• Argumentación CGR: La Contraloría General instruye a la Municipalidad a persistir en las diligencias para obtener la documentación necesaria del contratista.
• Jurisprudencia administrativa: Se invoca el oficio N°.72.437, de 2010, de la Contraloría General de la República.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Municipalidad de San José de Maipo debe continuar con las diligencias...