Contraloría - Dictamen N° 31755 2011

Dictamen N° 31.755 de 2011. Se rechaza solicitud de reconsideración del dictamen 45.014/2007 que devolvió sin tramitar resolución de la Dirección de Vialidad sobre pago de indemnización por mayores gastos generales, basándose en la extemporaneidad de la presentación y la falta de nuevos antecedentes.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Jorge Letelier Lynch (en representación de Icafal Ingeniería y Construcción S.A.)
• Materia: Solicitud de reconsideración de dictamen que devolvió sin tramitar resolución sobre pago de indemnización por mayores gastos generales.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del oficio N° 45.014, de 2007, de la Contraloría General, que devolvió sin tramitar la resolución N° 596, de 2007, de la Dirección de Vialidad, relacionada con el pago de indemnización por mayores gastos generales.
• Hechos relevantes: El recurrente alega que las órdenes de ejecución inmediata N°s 3 y 4, que aumentaron el plazo del contrato, derivaron de atrasos de la empresa sanitaria Aguas Andinas S.A., y no de modificaciones de obras ni hechos propios de su representada.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículos 139 y 140 del decreto N° 15, de 1992, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de la reconsideración del oficio N° 45.014, de 2007, que devolvió sin tramitar la resolución N° 596, de 2007, de la Dirección de Vialidad.
• Argumentación CGR: Se rechaza la reconsideración por razones de certeza y seguridad j...