Contraloría - Dictamen N° 38161 2011

Dictamen 38161 de 2011. Dirección de Arquitectura solicita reconsideración sobre indemnización por paralización de obra pública (Escuela San Rafael de Rozas). CGR rechaza reconsideración, aplicando art. 141 Dto. 15/92, e instruye considerar dictámenes 22640/2009 y 21151/2010 sobre cálculo de indemnización y afinamiento de proyectos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Arquitectura, Región de Coquimbo.
• Materia: Indemnización por paralización de faenas en contrato de ejecución de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del oficio N° 3.514, de 2006, de la Contraloría Regional de Coquimbo, sobre el derecho a indemnización de don Sergio Madariaga Bravo por la paralización de la obra “Reposición Escuela San Rafael de Rozas, Comuna de Illapel, Provincia del Choapa”.
• Hechos relevantes: La Dirección de Arquitectura considera que solo deben reconocerse 60 días de paralización, desde el 30 de octubre de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2004, fecha en que fueron autorizados los recursos para la reformulación del proyecto, según su resolución N° 2, de 2005.

III. MARCO NORMATIVO

• Dto 15/92 Moopp: Artículo 141, inciso 3°, que regula la indemnización por paralización de obras públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar el período a considerar para la indemnización por paralización de faenas en la obra “Reposición Escuela San Rafael de Rozas”.
• Argumentación CGR: La CGR comparte el criterio del oficio cuya reconsideración se solicita, en el sentido de que el encargo de reformulación del diseño estructu...