Dictamen N° 41.251, 2011, sobre solicitud de la Empresa Constructora Santa Elena Limitada a la Municipalidad de Peñaflor respecto al pago de gastos generales por aumento de plazo en contrato de obra, costos por extensión de boleta de garantía y recepción definitiva de la obra. CGR determina pago de gastos generales e insta a la recepción de la obra.

SISTEMA DE RESUMEN DE DICTÁMENES CGR

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Empresa Constructora Santa Elena Limitada
• Materia: Procedencia de pago de gastos generales por aumento de plazo, reembolso de gastos financieros y demora en recepción municipal de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de la empresa constructora para que se determine el pago de gastos generales por aumento de plazo en el contrato “Reposición Parcial y Ampliación Escuela Básica E–664, comuna de Peñaflor”.
• Hechos relevantes: Aumento de 90 días en el plazo del contrato aprobado por decreto N° 5.417, de 2008, de la Municipalidad de Peñaflor, y convenio mandato con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, aprobado por resolución exenta N° 156, de 2008. La municipalidad argumenta que los mayores costos no están previstos en las bases de licitación.

III. MARCO NORMATIVO

• Dto 75/2004 moopp: arts. 146 y 147 (Reglamento para Contratos de Obras Públicas).
• Dto 47/92 vivie: art. 5.2.5

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede el pago de gastos generales por el aumento de plazo del contrato, el reembolso de gastos financieros por extensión de boleta de garantía y las acciones a seguir por la demora en la recepción municipal def...